Allgemeine Einkaufs- und Vertragsbedingungen

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Rechtsverhältnis, das sich aus den zwischen EU ECO TRADING 2000 SL (im Handel bekannt als Mi Solar) und seinen Kunden abgeschlossenen Verträgen ergibt, die die Installation von Solaranlagen, Luftwärmesystemen und damit verbundenen Energiedienstleistungen betreffen.

1. Rechtliche Hinweise und Kontaktdaten

In Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften (Gesetz 34/2002, LSSI-CE) werden die Daten des Dienstanbieters wie folgt angegeben:

Firmenname: EU ECO TRADING 2000 SL

NIF: B62438883

Anschrift: Avenida de la Fontana 18, Lokal 1, 03730 Jávea, Alicante, Spanien.

E-Mail: info@mi.solar

Website: https://mi.solar

2. Vertragsgegenstand

Gegenstand des Vertrags ist in erster Linie die Lieferung von Materialien (Solarmodule, Wechselrichter, Gestelle, Batterien usw.) sowie die Erbringung der Ingenieur-, Installations-, Inbetriebnahme- und Genehmigungsleistungen, die in dem vom Kunden angenommenen Kostenvoranschlag oder Angebot festgelegt sind.

3. Kostenvoranschläge und technische Machbarkeit

Gültigkeit: Die von Mi Solar ausgestellten Kostenvoranschläge sind ab dem Ausstellungsdatum 15 Kalendertage lang gültig, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Lagerbestände und Marktveränderungen.

Technische Begutachtung: Jede Installation setzt eine Vor-Ort-Begutachtung oder eine abschließende Machbarkeitsprüfung voraus. Sollten sich bauliche oder technische Hindernisse ergeben, ist Mi Solar berechtigt, den Kostenvoranschlag anzupassen oder den Vertrag zu kündigen, wobei bereits geleistete Zahlungen vollständig zurückerstattet werden.

Genehmigungen: Es liegt in der Verantwortung des Kunden, gegebenenfalls die erforderlichen Genehmigungen der Eigentümergemeinschaft einzuholen. Mi Solar kümmert sich um die Einreichung der Voranmeldungen oder der kommunalen Baugenehmigungen gemäß den Vereinbarungen im Kostenvoranschlag.

4. Zahlungsbedingungen und Zahlungsweise

Sofern im Kostenvoranschlag keine externe Finanzierung oder besondere Bedingungen schriftlich festgelegt sind, erfolgt die Bezahlung der Leistungen und Materialien per Banküberweisung gemäß dem folgenden Zeitplan:

Zahlungsphase

Annahme und Anzahlung von 60 %

Bei Unterzeichnung und Annahme des Kostenvoranschlags. Dieser Betrag ist für die Reservierung, Bestellung und Beschaffung der für die Installation erforderlichen Materialien bestimmt.

Fertigstellung: 40 %

Nach Abschluss der Installations- und Inbetriebnahmearbeiten des Systems beim Kunden.

Hinweis: Bei Nichtzahlung oder verspäteter Zahlung der Rate für die Phase „Annahme und Reservierung“ werden die vereinbarten Ausführungsfristen bis zum tatsächlichen Eingang der Gelder ausgesetzt.

5. Ausführungsfristen

Termine: Die angegebenen Baubeginntermine sind vorläufig und hängen vom Erhalt der behördlichen Genehmigungen, von Wetterbedingungen, die ein sicheres Arbeiten auf dem Dach ermöglichen, sowie von der Verfügbarkeit der Bauteile ab.

Verzögerungen: Mi Solar übernimmt keine Haftung für Verzögerungen, die auf die öffentliche Verwaltung (Genehmigungen, behördliche Abnahme durch das Gewerbeamt) oder die Stromversorgungsunternehmen zurückzuführen sind.

6. Verwaltung von Fördermitteln

Abwicklung: Wenn der Kostenvoranschlag die Betreuung bei der Beantragung von Fördermitteln umfasst, tritt Mi Solar bei der Einreichung des Antrags als Vertreter des Kunden auf.

Hinweis: Mi Solar übernimmt keine Garantie für die Gewährung von Fördermitteln, da diese von den verfügbaren Mitteln und der Entscheidung der öffentlichen Verwaltung abhängen. Die Ablehnung eines Förderantrags entbindet den Kunden nicht von seiner Verpflichtung zur vollständigen Bezahlung der durchgeführten Installation.

7. Leistungsgarantien

Komponenten: Für die gelieferten Geräte gilt die direkte Garantie der jeweiligen Hersteller (Einzelheiten finden Sie in den technischen Datenblättern).

Handwerkliche Ausführung: Mi Solar gewährt auf die Installationsarbeiten (Dichtheit des Daches, Verkabelung, Befestigung) eine Garantie von 3 Jahren.

Ausschlüsse: Die Garantie erlischt, wenn das System von Dritten manipuliert wird, die nicht von Mi Solar autorisiert sind, oder bei Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.

8. Widerrufs- und Rücktrittsrecht

Frist: Gemäß den Verbraucherschutzbestimmungen hat der Kunde (sofern es sich um eine natürliche Person handelt) das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Vertragsunterzeichnung ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten.

Stornogebühr bei verspäteter Stornierung: Storniert der Kunde das Projekt nach Ablauf der Widerrufsfrist und wurden die Materialien bereits für sein Bauvorhaben beschafft oder angepasst, behält Mi Solar von der Anzahlung in Höhe von 60 % die nachweislich entstandenen Logistik- und Materialkosten ein.

9. Datenschutz und Vertraulichkeit

Gemäß der DSGVO und dem LOPDGDD werden die bereitgestellten personenbezogenen Daten von EU ECO TRADING 2000 SL ausschließlich für die technische, administrative und buchhalterische Abwicklung des Projekts verarbeitet.

Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung oder eine technische Notwendigkeit (z. B. Stromversorger, Gemeinden).

Der Kunde kann seine Rechte geltend machen, indem er eine E-Mail an info@mi.solar sendet. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten, die sich aus der Auslegung oder Erfüllung dieses Vertrags ergeben könnten, unterwerfen sich die Parteien der Zuständigkeit der zuständigen Gerichte gemäß den spanischen Verbraucherschutzvorschriften, die am Wohnsitz des Kunden gelten.